Licitaciones de Adquisicion Pipas

Los bienes serán entregados por el contratista en el almacén general del municipio, según directrices del supervisor del contrato. El plazo de ejecución es de 2 meses.

El valor total del contrato será cancelado en su totalidad al recibo de los bienes previo visto bueno del supervisor. El funcionario que designe el municipio certificará el recibo a satisfacción.

Dentro de los 3 días hábiles siguientes al perfeccionamiento del contrato, el contratista debe constituir garantía única de cumplimiento que ampare: cumplimiento (20%), calidad del servicio (20%) y pago de salarios y prestaciones sociales (10%).

El contratista afirma bajo juramento que no se halla incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la constitución política, en el artículo 8 de la ley 80 de ****, la ley 104 de ****, artículo 83, ley 42 de ****, artículo 85, y demás disposiciones vigentes.

Se impondrán multas por retrasos en la constitución o prórroga de la garantía (0. 1% diario), por ejecutar labores con calidades inferiores (0. 5% del valor del contrato), por mala calidad de los bienes (0. 5%) y por incumplimiento de cualquier otra obligación (0. 5% por cada día de retraso).

Las divergencias que surjan se solucionarán a través de un tribunal de arbitramento constituido por la cámara de comercio, dentro de los 8 días hábiles siguientes a la presentación de la petición por cualquiera de las partes.

El incumplimiento de la obligación de acreditar el pago de aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, SENA, ICBF y cajas de compensación familiar será causal de multas y caducidad de conformidad con las normas vigentes.

El valor total estimado es de **** COP.

El plazo de ejecución es de 3 días, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio. Según el documento: el plazo de ejecución será de 3 días, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio.

El pago se realiza contra entrega de los bienes, dentro de los 5 días hábiles siguientes al recibo a satisfacción. El texto indica: contra entrega de los bienes o servicios x dentro de los 5 días hábiles siguientes al recibo a satisfacción.

El factor de selección es el menor precio, entendido como el valor total más bajo IVA incluido. El documento señala: el factor de selección será el menor precio, entendido como el valor total más bajo iva incluido.

Se requiere presentar documentos como cédula, RUT, certificado de cámara de comercio, antecedentes disciplinarios, fiscales y penales, y certificado REDAM. El texto menciona: copia cédula de ciudadanía rep. legal, rut actualizado 30 días, certificado cámara de comercio.

Las propuestas se rechazan si no incluyen documentos esenciales, no se ajustan a los términos, resultan condicionales o presentan falsedad. El texto indica: cuando no incluya alguno de los documentos considerados como esenciales, cuando la propuesta no se ajuste a los términos fijados.

El valor estimado es de **** COP, IVA incluido. El documento señala: seis millones ochocientos treinta mil pesos mcte ****,00 iva incluido.

El plazo de entrega es de 11 días contados a partir de la legalización del contrato y firma del acta de inicio. El texto indica: en un t�rmino de once 11 d�as contado a partir de la legalizaci�n del contrato y firma del acta de inicio.

La adjudicación se basa en el precio más bajo (70 puntos) y servicios y capacidad técnica (30 puntos). El texto indica: precio 70. se entregar�n 70 puntos a la propuesta de precio m�s bajo y servicios y capacidad t�cnica y calidad 30.

Se requiere presentar cámara de comercio con actividad económica relacionada, RUT, antecedentes, certificado de deudores alimentarios, entre otros. El texto menciona: copia c�mara y comercio no mayor a 30 d�as, la actividad econ�mica debe estar relacionada con el objeto a contratar.

No se permiten visitas al lugar de obras. El texto indica: visits to the place of works allow visits to the place of works no.

Las causales de rechazo incluyen propuesta económica que supere los límites, documentación incompleta, presentación extemporánea, no subsanar, o presentación por persona no autorizada. El texto indica: cuando la propuesta econ�mica supere los limites se�alados y cuando se aporte de manera incompleta la documentaci�n requerida.

El presupuesto oficial es de **** texto indica: presupuesto oficial: es de veintisiete millones doscientos noventa y cuatro mil treinta y seis pesos **** mcte iva incluido.