Licitaciones de Hilo Textil

El plazo de ejecución del contrato es de 45 días, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución. El texto indica: el término de ejecución del negocio jurídico será de 45 días.

El contrato se pagará contra entrega a satisfacción del producto. El texto menciona: pagos que se realizarán durante el contrato. . . entrega a satisfacción de algún producto.

El contratista debe entregar las garantías exigidas dentro de los 3 días hábiles siguientes a la suscripción del negocio jurídico. El texto indica: entregar, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del negocio jurídico, las garantías exigida en los estudios previos.

El proceso está limitado a Mipymes. Se debe acreditar la condición de Mipyme mediante certificación expedida por contador público y copia del registro mercantil. El texto indica: el interesado deberá acreditar que tiene el tamaño empresarial establecido por la ley.

El plazo para presentar observaciones al informe de evaluación es el 20 de octubre de 2026. El cronograma indica: presentación de observaciones al informe de verificación o evaluación **** 5:00:00 pm.

No presentar las garantías dentro de los 3 días hábiles siguientes a la suscripción del contrato puede ser un riesgo. El texto indica: entregar, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del negocio jurídico, las garantías exigida.

El valor total estimado del contrato es de **** COP. La información extra indica: base total price: **** cop.

El valor total estimado es de ****,52 COP, según la información del proceso: base total price: ****, 52 cop.

La entrega de insumos requeridos por el hospital deberá realizarse por parte del contratista, máximo dentro de 5 días hábiles siguientes a dicho requerimiento realizado por la supervisión del contrato. Las entregas deberán efectuarse en las instalaciones del almacén del hospital, en horario de 8:00 a. m. a 11:00 a. m. y de 2:00 p. m. a 4:00 p. m.

Se solicita especificar la forma de pago en la cotización, en caso de un eventual contrato. El texto indica: especificar la forma de pago, en caso de un eventual contrato.

El contratista debe garantizar que los insumos se entreguen en buen estado y proceder a la sustitución sin ningún costo adicional, dentro de los cinco días siguientes al reporte del contratante, en caso de que llegaren en mal estado o presentasen defectos de calidad, embalaje o empaque.

Junto con la cotización, el cotizante deberá aportar el certificado de existencia y representación legal de la Cámara de Comercio.

El texto menciona so pena de incumplimiento en relación con la entrega de insumos y la calidad de los productos, pero no detalla penalidades específicas.

Se solicita enviar fichas técnicas de todos los ítems solicitados. Además, se menciona que los productos se recibirán de conformidad a los presentados en las muestras previas, y se hace referencia a muestras entregadas en la lavandería del hospital para algunos ítems.

Las cotizaciones que no se realicen en pesos colombianos no se tendrán en cuenta. Se solicita que los valores cotizados sean en la unidad de medida relacionada, discriminando IVA e impoconsumo cuando aplique, y sin cifras decimales.

Los bienes serán entregados por el contratista en el almacén general del municipio, según directrices del supervisor del contrato. El plazo de ejecución es de 2 meses.

El valor total del contrato será cancelado en su totalidad al recibo de los bienes previo visto bueno del supervisor. El funcionario que designe el municipio certificará el recibo a satisfacción.

Dentro de los 3 días hábiles siguientes al perfeccionamiento del contrato, el contratista debe constituir garantía única de cumplimiento que ampare: cumplimiento (20%), calidad del servicio (20%) y pago de salarios y prestaciones sociales (10%).

El contratista afirma bajo juramento que no se halla incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la constitución política, en el artículo 8 de la ley 80 de ****, la ley 104 de ****, artículo 83, ley 42 de ****, artículo 85, y demás disposiciones vigentes.

Se impondrán multas por retrasos en la constitución o prórroga de la garantía (0. 1% diario), por ejecutar labores con calidades inferiores (0. 5% del valor del contrato), por mala calidad de los bienes (0. 5%) y por incumplimiento de cualquier otra obligación (0. 5% por cada día de retraso).

Las divergencias que surjan se solucionarán a través de un tribunal de arbitramento constituido por la cámara de comercio, dentro de los 8 días hábiles siguientes a la presentación de la petición por cualquiera de las partes.

El incumplimiento de la obligación de acreditar el pago de aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, SENA, ICBF y cajas de compensación familiar será causal de multas y caducidad de conformidad con las normas vigentes.

El valor total estimado es de **** COP.

El plazo de ejecución es de 10 días contados a partir de la firma del contrato, con cortes de entrega según cronograma. plazo de ejecución 10 diez días contados a partir de la fecha de la firma del contrato.

El pago se realiza mediante transferencia electrónica en 2 pagos dentro de los 10 días hábiles siguientes al cumplimiento a satisfacción. el valor del contrato será cancelado a través de transferencia electronica. . . en dos 2 pagos.

No se impone la constitución de póliza, pero el bien debe tener una garantía en tiempo expresa en la cotización. no se impone la constitución de póliza sin embargo el bien o servicio que se pretende contratar debe tener una garantía en tiempo expresa en la cotización.

Se adjudicará al oferente habilitado que obtenga mayor puntaje, siendo el criterio menor precio IVA incluido. menor precio iva incluido 100.

Debe presentar requisitos jurídicos, técnicos y de experiencia, incluyendo cámara de comercio, RUT, RIT, antecedentes y certificaciones de experiencia. las propuestas que se presenten deberán contener los siguientes documentos los cuales serán de obligatorio cumplimiento.

Se rechazarán propuestas que no subsanen, presenten inconsistencias, valores artificialmente bajos, o no cumplan requisitos habilitantes. cuando el proponente no subsane o subsane parcialmente. . . dentro del plazo estipulado.

El presupuesto oficial es de **** COP. el presupuesto oficial del presente proceso de contratación corresponde hasta por la suma de ****.