Contrato de suministro e instalación de puertas mecano eléctricas a nivel nacional. Plazo de ejecución de 10 meses. Valor total estimado de ****,21 COP. Incluye anticipo del 35% y pagos mediante actas parciales. Se exigen garantías de seguro (anticipo, cumplimiento, salarios, calidad). Garantía directa de 12 meses. No se permiten visitas al lugar de obras. La disputa se resolverá mediante arbitraje en la Cámara de Comercio de Bogotá.
El contrato tendrá un plazo de ejecución de hasta diez (10) meses a partir de la fecha citada en el acta de iniciación respectiva, según la cláusula quinta: el presente contrato tendrá un plazo de ejecución de hasta diez10 meses a partir de la fecha citada en el acta de iniciación respectiva.
El pago incluye un anticipo del 35% y pagos mediante actas parciales hasta completar el 95%, con un saldo final. Según la cláusula séptima: el banco pagará a el contratista de la siguiente forma: 1. entrega de anticipo equivalente al treinta y cinco por ciento 35 del valor del contrato.
Se exigen garantías de seguro, incluyendo anticipo, cumplimiento, salarios y calidad. La garantía directa es de 12 meses. Según la cláusula décima: una garantía directa sin costo adicional para el banco por el funcionamiento de las puertas mecano eléctricas. . . por el término de doce 12 meses.
El contratista debe manifestar que no se halla incurso en causales de inhabilidad o incompatibilidad. Según la cláusula vigesimocuarta: manifiesta, bajo la gravedad de juramento, que ni los miembros de su órgano directivo ni su representante legal se hallan incursos en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad.
Se aplica una cláusula penal del 10% del valor total y una penal moratoria del 1 por mil por día de atraso. Según la cláusula decimoquinta: deberá pagar a el banco. . . la suma correspondiente al uno por mil 1 del valor total del contrato, por cada día de atraso.
Las controversias se someten a arbitraje. Según la cláusula vigésima: cualquier diferencia, controversia o conflicto que surja entre ellas. . . que no haya podido ser resuelta por ellas de común acuerdo dentro de los treinta 30 días comunes siguientes.
El incumplimiento de obligaciones puede llevar a la terminación anticipada. Según la cláusula decimonovena: el banco podrá dar por terminado el presente contrato. . . en caso de incumplimiento total o parcial del presente contrato por parte de el contratista.
El valor total estimado es de ****,21 COP. Según la información extra: base total price: ****, 21 cop.
