Contratación para mantenimiento eléctrico recurrente y predictivo en las sedes A y B del Colegio General Gustavo Rojas Pinilla I. E. D. El contrato es a todo costo, con un presupuesto de **** COP y una duración de 6 meses. Se requiere la presentación de ofertas hasta el 5 de junio de 2026. El pago se realizará en dos cuotas, dentro de los 10 días hábiles siguientes a las actas parciales o al cumplimiento a satisfacción. Se exigen garantías de cumplimiento, calidad, seriedad de la oferta y responsabilidad civil extracontractual.
El plazo de ejecución es de 6 meses contados a partir de la fecha de la firma del contrato, con cortes de entrega de acuerdo al cronograma acordado entre la institución educativa y el contratista.
El valor del contrato será cancelado a través de transferencia electrónica, en dos pagos dentro de los diez días hábiles siguientes a las actas parciales que se generen entre el contratista y el supervisor del contrato o al cumplimiento a satisfacción del objeto del presente contrato.
Se requiere garantía de cumplimiento contractual del 20% del valor total del contrato, garantía de calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados del 20% del valor total del contrato, póliza de seriedad de la oferta del 10% del valor del presupuesto oficial, y póliza de responsabilidad civil extracontractual no inferior a 100 smmlv.
El contrato se adjudicará al oferente que cumpla con todas las condiciones exigidas y obtenga mayor puntaje en la evaluación final, basada en un promedio aritmético de las ofertas y un puntaje máximo de 100.
Se deben presentar requisitos jurídicos, técnicos y de objeto social o perfil requerido del oferente, incluyendo carta de presentación, compromiso anticorrupción, propuesta económica, certificaciones de seguridad social, cédula, libreta militar, certificado de cámara de comercio, RUT, y certificados de antecedentes disciplinarios y judiciales.
Se pueden rechazar propuestas por no subsanar requerimientos, por causales de inhabilidad o incompatibilidad, por presentar varias propuestas del mismo oferente, por inconsistencias que impidan la selección objetiva, por ofertas artificialmente bajas, por incumplimiento de aportes a seguridad social, por información no veraz, por intereses patrimoniales en otras empresas participantes, por extemporaneidad, por diligenciamiento incorrecto o incompleto de la propuesta económica, por superar el presupuesto oficial, por errores aritméticos, por valores en moneda extranjera, por desacuerdo o condicionamiento a las obligaciones contractuales, por colusión entre oferentes, por incumplimiento del compromiso anticorrupción, por objeto social no relacionado, o por no cumplir requisitos habilitantes.
El presupuesto oficial del presente proceso de contratación corresponde hasta por la suma de **** treinta millones de pesos mcte.
